В начале февраля компания, поставившая медоборудование для онкодиспансера на 132 млн рублей, подала иск о выплате неустойки в арбитражный суд. Кроме этого, как сообщили Vademecum в компании, «МСМ- Медимпэкс» готовит новый иск, в котором будет требовать возврата неоплаченного оборудования.
«МСМ-Медимпэкс» поставила оборудование в срок, однако не имеет возможности исполнить свои обязательства по контракту в полном объеме, поскольку помещение онкодиспансера не подготовлено для монтажа техники, кроме этого, требуется демонтаж старого оборудования, отмечается в исковом заявлении.
По условиям контракта, оплата производится по частям: 50% цены контракта в течение 60 календарных дней с даты поставки, другая половина – в течение 60 календарных дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ. Минздрав произвел частичную оплату в размере 21 466 765 рублей, таким образом, сумма задолженности ведомства составляет 44 615 735 рублей.
В исковом заявлении компания требует взыскать с Минздрава Калужской области задолженность по контракту в размере 44 млн рублей, неустойку за просрочку в сумме 98 154 рубля за период с 14 по 21 января, а начиная с 22 января – еще одну неустойку исходя из ставки 0,0275% от суммы фактической задолженности за каждый день просрочки со дня фактического исполнения обязательства по оплате задолженности в сумме 44, 6 млн рублей, а также оставшуюся часть стоимости поставленного и неоплаченного товара в размере 64,58 млн рублей.
В свою очередь в Минздраве региона отмечают, что оборудование поступило «на месяц раньше оговоренного контрактом срока поставки, была произведена частичная оплата». «Каньон для этого оборудования имеется, подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ», – сообщили Vademecum в администрации региона. Областной Минздрав «решает вопрос оплаты оставшейся суммы контракта и ведет переговоры с поставщиком о снятии претензий к Калужской области».
В распоряжении онкослужбы региона два ускорителя (20 МЭВ и 6 МЭВ), аппарат для дистанционной лучевой терапии и аппарат для брахитерапии. Укомплектованность профильными специалистами составляет 100%: на медоборудовании работают 10 врачей-радиотерапевтов и пять медицинских физиков. За 2014 год пролечены 1 266 больных, в настоящее время очередей на лечение нет, отмечают в Минздраве.
